Modelo de Contrato de Compra e Instalação de Piscina — cláusulas sobre objeto, especificações técnicas, serviços inclusos/exclusos, responsabilidades, prazos, garantias, preço, reajuste e solução de controvérsias
Contrato de compra e instalação de piscina: cláusulas sobre objeto, especificações técnicas, serviços, preço e pagamento, prazos, garantias, obrigações, responsabilidade e foro. Fundamentos: [CCB/2002, art. 421]; [Lei 8.078/1990, art. 18].
Todos os nossos modelos são elaborados em Word ou Excel para fácil preenchimento.
Modelos Semelhantes
Modelo de Contrato de Construção Civil (empreitada): modelo particular definindo objeto, prazos, preço, reajuste, garantias, responsabilidades, fiscalização, seguros, subcontratação e solução de controvérsias
Modelo de contrato de empreitada para obra: escopo, prazos, cronograma, preço, garantias, seguros, ...
Modelo de Contrato de compra e venda de equipamento entre empresas: objeto, especificações, preço, entrega/transferência, garantias, testes de aceite, confidencialidade e solução de controvérsias
Modelo de contrato de compra e venda de equipamento entre empresas: regula objeto, especificações,...
Modelo de Contrato de empreitada para construção de imóvel residencial: escopo técnico, prazos e cronograma, preço e reajustes, garantias de solidez, seguros, responsabilidades técnicas e solução de controvérsias
Contrato de empreitada para construção residencial: define escopo, prazos, preço, pagamentos, rea...
Modelo de Contrato de Fornecimento de Produto Mineral com especificações técnicas, amostragem e laudos, cronograma e logística, preço/reajuste, garantias, responsabilidade, penalidades e cláusulas de compliance
Contrato para fornecimento contínuo de produto mineral contendo cláusulas sobre especificações, ...